Условия и порядок расчетов. Порядок оплаты безналичными расчетами. Денежная форма расчетов по договору
ДОГОВОР № /11
г. Уфа « » октября 2011 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Уралнефтехим» ,в дальнейшем именуемое «Поставщик» , в лице Давлетшина Ришата Расулевича, действующей на основании Устава с одной стороны, и ООО « » в дальнейшем именуемое «Покупатель» , в лице действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю или по его указанию третьим лицам щебень из горных пород (далее-товар), а Покупатель, в свою очередь, обязуется принимать товар, ассортимент, количество и сроки поставок которого определяются в приложениях (спецификациях) к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью, а также производить оплату за него в порядке, предусмотренном настоящим договором.
1.2. Количество товара, поставляемого по настоящему договору, определятся путем подачи Покупателем заявки (отгрузочной разнарядки) в соответствии с п. 3.1.1. настоящего договора.
1.3. Спецификация на поставку товара содержит следующие сведения:
Наименование товара;
- ГОСТ (ТУ) на товар;
Количество товара, подлежащее поставке;
Цена за единицу товара;
Базис поставки;
Период поставки;
Сроки и условия поставки;
Реквизиты грузополучателя;
Условия о транспортных расходах;
Срок и условие оплаты;
Форма расчетов;
Особые условия.
Цены по договору
2.1.Общая стоимость поставляемого по настоящему договору товара рассчитывается исходя из общего количества поставляемого товара на основе установленных сторонами цен в российских рублях и отражается в приложениях и (или) спецификациях, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
2.2.Цена товара устанавливается сторонами на момент подачи Покупателем заявки (отгрузочной разнарядки) и отражается в соответствующей спецификации (приложении), прилагаемой к настоящему договору. Поставщик предупреждает Покупателя за 5 (пять) календарных дней об увеличении цены товара. Цена считается согласованной, с момента подписания спецификации (приложения), уполномоченными на то представителями сторон.
2.3.Цена товара может изменяться по согласованию между Поставщиком и Покупателем в зависимости от изменения прейскурантной цены завода-производителя, а также иных факторов отдельной партии товара. После получения предварительной оплаты товара, цена оплаченного товара изменению не подлежит. Цена товара считается измененной в случае подписания сторонами соответствующей спецификации (приложения), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Покупатель должен в течение 3-х дней, с момента получения спецификации (приложения) посредством факсимильной связи или по почте подписать его и выслать в адрес Поставщика посредством факсимильной связи, а оригинал заказным письмом, либо уведомить Продавца в тот же срок и таким же образом о своем несогласии с установленными ценами. Если в указанный срок Покупатель уведомляет о своем несогласии с новой ценой товара, настоящий договор считается приостановленным в части поставок этого вида товара. При этом обязательства сторон в отношении поставок остальных видов товара сохраняются в неизменном виде. При отсутствии подписанной и отправленной в указанный срок спецификации (приложения), либо уведомления о несогласии с предложенными ценами, Поставщик вправе считать условия о цене принятыми Покупателем.
2.4.В соответствии с условиями поставки цена товара включает стоимость транспортных расходов. Транспортные расходы включают в себя все расходы, связанные с транспортировкой товара, в частности провозную плату, плату за подачу-уборку вагонов, расходы, связанные с получением (как самим Поставщиком, так и грузоотправителем) документов, необходимых для транспортировки товара (карантинный сертификат и т.п.).
Обязательства сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Отгружать и отправлять железнодорожным транспортом, либо предоставлять для самовывоза товар в количестве, в сроки и по ценам, определяемым настоящим договором. Вид железнодорожных вагонов определяется Поставщиком самостоятельно в зависимости от наличия и предоставления их под погрузку товара ОАО «РЖД».
При объеме подлежащей поставке партии товара менее вагонной нормы, а также в иных случаях по соглашению сторон, поставка товара может производиться автомобильным транспортом.
Товар, при отсутствии иного соглашения, поставляется в соответствии с направляемой Покупателем письменной заявкой (отгрузочной разнарядкой) на предстоящий месяц. Заявка (отгрузочная разнарядка) должна быть доведена до сведения Поставщика не позднее 15-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будет осуществляться поставка товара по данной заявке (отгрузочной разнарядке).
Заявка (отгрузочная разнарядка) должна содержать следующие сведения:
Дата подачи заявки (отгрузочной разнарядки);
Период времени (месяц), на который она подается;
Наименование и количество товара;
Указание на номер и дату заключения договора поставки;
Наименование станции назначения;
Код станции назначения;
Наименование грузополучателя;
Код грузополучателя;
Почтовый адрес грузополучателя;
ОКПО грузополучателя;
ИНН грузополучателя;
Указание на изменение условия поставки товара, если таковое необходимо;
Дата и номер телеграммы начальника станции назначения о готовности принять товар;
Иные сведения, необходимые для исполнения Поставщиком своих обязательств,
предусмотренных настоящим договором.
Заявка (отгруженная разнарядка) должна быть оформлена на фирменном бланке Покупателя, содержать подпись уполномоченного лица с приложением печати Покупателя. Приложение печати Покупателя в любом случае рассматривается как подтверждение полномочий лица, подписавшего заявку.
Если заявка (отгрузочная разнарядка) не содержит, каких либо из указанных сведений, Поставщик вправе не принимать ее к исполнению. Однако исполнение Поставщиком заявки (отгрузочной разнарядки) не содержащей все вышеперечисленные сведения, не означает принятие им на себя связанных с отсутствием этих сведений рисков и не освобождает Покупателя от возмещения убытков, причиненных Поставщику недостоверностью таких сведений или их отсутствием. Поставщик принимает заявку (отгрузочную разнарядку) в том объеме, который может быть предоставлен в распоряжение Поставщика заводом-изготовителем. В случае невозможности в полном объеме отгрузить товар в адрес Покупателя, согласно заявке (отгрузочной разнарядке), Поставщик обязан немедленно уведомить Покупателя с момента возникновения таких обстоятельств. Обязанность поставить товар по соответствующей заявке (отгрузочной разнарядке) возникает у Поставщика только при одновременном выполнении следующих условий:
а) оплаты в полном объеме фактически поставленного товара по ранее исполненным заявкам (отгрузочным разнарядкам), а также возмещении Покупателем в полном объеме транспортных расходов при поставке на условиях «франко-вагон на станции назначения»;
б) получении согласия Покупателя на изменение цен на товар в порядке, предусмотренном п.2.3. настоящего договора.
При поступлении заявки (отгрузочной разнарядки) с нарушением срока, установленного настоящим договором, Поставщик может по своему усмотрению либо произвести отгрузку согласно заявке (отгрузочной разнарядке), либо отказаться от ее исполнения, либо произвести отгрузку частично по своему усмотрению.
В случае отзыва Покупателем заявки (отгрузочной разнарядки), Поставщик может принять отказ с отнесением на Покупателя дополнительных расходов, возникших в связи со срывом запланированной поставки.
3.1.2. Информировать Покупателя о факте отгрузки товара (а равно о фактическом или возможном несоблюдении сроков отгрузки) и предоставлять Покупателю по его требованию всю информацию, касающуюся отгрузки товара.
3.1.3. Уведомлять Покупателя в порядке, предусмотренном настоящим договором об изменении цен товара.
3.1.4. Оформлять и передавать Покупателю все товарораспорядительные и иные необходимые документы на отгруженный товар, в том числе выставлять счета на отгруженный товар, исходя из установленной цены, увеличенной на сумму налога на добавленную стоимость, а также на стоимость транспортировки.
3.1.5. Выполнять иные обязательства по взаимному соглашению сторон.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца направлять Поставщику письменные заявки (отгрузочные разнарядки), с указанием количества товара, подлежащего поставке, и отгрузочных реквизитов с указанием грузополучателя и станции назначения и других сведений согласно п.3.1.1. Заявки (отгрузочные разнарядки) Покупателя являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
3.2.2. Принять от Поставщика все товарораспорядительные и иные необходимые документы на отгруженный товар.
3.2.3. Совершать все необходимые действия, обеспечивающие приемку товара, поставленного согласно настоящему договору, а также проверять соответствие товара сведениям, указанным в сопроводительной и транспортной документации.
Поставщик ________________________ Покупатель____________________________
3.2.4. Оплатить отгруженный Поставщиком товар в размере, в сроки и в порядке, установленные настоящим договором.
3.2.5. При необходимости своевременно и в письменной форме уведомлять Поставщика об изменении реквизитов, по которым должна производиться отгрузка товара.
3.2.6. Обеспечить передачу телеграммой на имя начальника станции грузоотправителя подтверждения со станции грузополучателя о готовности к приему груза на станцию грузополучателя в необходимом Покупателю объеме. Дата и номер телеграммы должны быть указаны в заявке (отгрузочной разнарядке).
3.2.7. Выполнять иные обязательства по взаимному соглашению сторон.
Условия поставки
4.1. Поставка товара осуществляется на условиях «франко-вагон станция отправления», а именно:
поставка осуществляется путем передачи товара Поставщиком (грузоотправителем) перевозчику (ОАО «РЖД») на станции отправления, при этом Поставщик не несет обязательств по доставке товара и его передаче Покупателю (грузополучателю) в месте нахождения последнего, моментом исполнения обязательств Поставщика передать товар является дата штемпеля станции отправления на железнодорожной квитанции о приеме груза, свидетельствующей о приеме товара к перевозке от грузоотправителя, а обязательство Поставщика передать товар считается исполненным с момента сдачи товара грузоперевозчику (ОАО «РЖД») на станции отправления, определяемого датой указанного штемпеля. Право собственности и риск случайной гибели товара переходят к Покупателю в момент передачи товара грузоперевозчику в пункте (станции) отправления.
4.2. Поставка товара в адрес третьих лиц производится по отгрузочным реквизитам, предоставляемым Покупателем Поставщику.
4.3. Период поставки оговаривается Сторонами в соответствующей спецификации.
4.4. Отступление от согласованного объема поставки в соответствующей заявке (отгрузочной разнарядке) допускается в сторону уменьшения или увеличения количества каждого вида товара в зависимости от нормы загрузки вагонов. Расчеты при этом производятся за фактически поставленное количество товара в соответствии с железнодорожной накладной и квитанцией о приеме груза.
Порядок расчетов по договору
5.1. Расчеты за поставляемый по настоящему договору товар осуществляются Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствующих суммах в валюте Российской Федерации на основании выставляемых Поставщиком счетов либо путем передачи векселей Сбербанка Российской Федерации со сроком погашения «по предъявлении».
5.2 Оплата товара Покупателем осуществляется путем 100%-ной предварительной оплаты стоимости каждой поставляемой партии. Оплата производится не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала месяца, в котором должна производиться отгрузка конкретной партии товара согласно заявке (отгрузочной разнарядке). В случае если Поставщик произвел отгрузку без получения предварительной оплаты товара и/или стоимости расходов по транспортировке, указанные суммы подлежат оплате Покупателем в течение 3 (трех) дней со дня исполнения Поставщиком обязанности по поставке товара.
5.3. Моментом исполнения обязательств Покупателем по оплате товара признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя либо передачи векселей Сбербанка РФ Поставщику.
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку ________________ (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта и Спецификации (приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Наименование, количество, характеристики, общая стоимость Товара указываются в Спецификации.
ЦЕНА КОНТРАКТА.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена Контракта установлена в соответствии с результатами _______________________и составляет _____рублей _________ копеек (________________рублей _____________ копеек), в том числе НДС - _______ рублей ___ копеек (_____________________________________ рублей ___ копеек).
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
Внимание! обязательное условие на основании ч.2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.
Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
Допускается увеличение предусмотренного контрактом количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного контрактом количества поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. (п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ)
Внимание! На основании ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, в контракте указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке.
2.3. Цена Контракта формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов связанных с поставкой Товара до места поставки, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей установленных законодательством РФ.
Внимание! В соответствии с ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
2.4. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств ________________________________________.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
2.6. Оплата в размере 100% (ста процентов) установленной цены Контракта производится Заказчиком в течение ____ (_____) банковских дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно даты (дня) подписания Сторонами акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к настоящему Контракту).
Внимание! В соответствии с ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги является обязательным для включения в контракт. Срок оплаты должен быть определен календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами, а также может быть определен указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК РФ).
2.7. Датой (днем) оплаты цены Контракта Стороны настоящего Контракта считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.
2.8. В течение ____ (_____) календарных дней со дня, следующего за днем оплаты поставленного Товара, Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов по настоящему Контракту.
ДОГОВОР ПОДРЯДАДОГОВОР ПОДРЯДА
г. _________«___»______________ г.
Именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ____________________, именуемое вдальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Настоящим договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу: ___________________________________________, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ:
начальный срок _________________________________________;
конечный срок __________________________________________.
2.2. Подрядчик обязан выполнить предусмотренную в настоящем договоре работу лично. Привлечение Подрядчиком третьих лиц возможно только с согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц как за свои собственные.
3. Цена работы. Порядок расчетов по договору
3.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору составляет ________ рублей, в том числе НДС _______ рублей.
3.2. Расчет по договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение _____ дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику.
4. Обязательства сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. На свой риск и своими средствами качественно выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат работ Заказчику.
4.1.2. Немедленно (или в течение ________________) после выполнения работ письменно информировать об этом Заказчика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1 настоящего Договора, в размере и в сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.
4.2.2. Принять результат работ в течение ____ рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
4.3. Приемка Заказчиком результата работ оформляется актом выполненных работ, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной обязательств по настоящему Договору она возмещает другой Стороне все убытки, причиненные таким неисполнением (ненадлежащим исполнением).
5.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, указанного в пункте 2.1.настоящего Договора, он уплачивает Заказчику помимо возмещения убытков пени из расчета _____% цены Договора за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику помимо возмещения убытков пени из расчета _____% цены Договора за каждый день просрочки.
5.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и устранения нарушений.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в соответствии с процессуальным законодательством РФ.
7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его и всех приложений к нему обеими сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.
7.2. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
7.3. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются в акте выполненных работ.
7.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность и отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным.
7.5. В настоящий договор могут быть внесены изменения, дополнения путем заключения сторонами письменных дополнительных соглашений к нему и новых приложений к нему.
7.6. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
Адреса и реквизиты сторон
Подписи сторон
Уплата за товар цены – основная обязанность покупателя по договору купли-продажи.
Согласно ст. 14 Венской конвенции предложение о заключении договора считается достаточно определенным, если оно устанавливает или позволяет определить количество и цену товара. Следовательно, цена является существенным условием договора. Тем не менее, Венская конвенция предусматривает возможность отсутствия в договоре условия о цене. Если договор юридически действителен, при невозможности определить на основании договора цену товара, считается, что стороны подразумевали цену, которая в момент заключения договора обычно взималась за такие товары, продававшиеся при сравнимых обстоятельствах (ст. 55). Вопроса юридической действительности договора Конвенция не касается (ст. 4), то он будет решаться на основании норм национального права.
В соответствии с ГК РФ (ст. 485, 424) договор, не позволяющий определить цену товара, признается действительным. Если в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена, исходя из его условий, применяется цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы и услуги (п. 3 ст. 424 ГК РФ).
Не смотря на то, что Венская конвенция и ГК РФ предусматривают возможность заключения договора без условий о цене товара, обычно это условие включается во внешнеторговые контракты. Кроме того, правила валютного контроля РФ требуют указания в паспорте сделки стоимости товара.
Обычно во внешнеторговых контрактах цена определяется в иностранной валюте.
ГК РФ предусматривает возможность корректировки контрактных цен при исполнении контракта. Если договором предусмотрено, что цена товара может изменяться в зависимости от обуславливающих показателей, но не предусмотрен способ пересмотра цены, она определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара (п. 3 ст. 485 ГК РФ). При просрочке продавцом исполнения обязанности передать товар соотношение определяется на момент заключения договора и на момент, когда товар должен был быть передан по договору.
Для массовых товаров необходимо определять в контракте, какой вес будет применяться при оплате товара. При отсутствии таких указаний и Венская конвенция (ст. 56), и ГК РФ (п. 2 ст. 485) предусматривают применение веса нетто.
Венская конвенция (ст. 54) и ГК РФ (п. 1 ст. 485) возлагают на покупателя обязанность при уплате цены принять все меры и соблюсти все формальности, которые могут потребоваться для того, чтобы сделать платеж возможным, т. е. при отсутствии иных указаний все необходимые для этого расходы будут лежать на покупателе.
Венская конвенция содержит следующие положения относительно условий и порядка расчетов.
В случае отсутствия в договоре указаний о месте платежа, покупатель обязан уплатить цену продавцу в месте нахождения коммерческого предприятия продавца; а если платеж должен быть произведен против передачи товара или документов – в месте их передачи (п. 1 ст. 57). При этом, если местонахождения продавца после заключения договора изменилось, что вызвало дополнительные расходы для покупателя по производству платежа, они относятся на счет продавца (п. 2 ст. 57).
Если договор не устанавливает срок платежа, то оплата должна быть осуществлена в момент передачи товара или товарораспорядительных документов. При этом продавец может обусловить передачу товара его оплатой (п. 1 ст. 58). Если в договоре предусмотрена перевозка, то продавец может отправить товар с условием вручения его покупателю только после оплаты (п. 2 ст. 58). Покупатель не обязан уплатить цену, пока у него не появилась возможность осмотреть товар, за исключением случаев, когда порядок поставки или платежа несовместим с ожиданием появления такой возможности (п. 3 ст. 58). Покупатель должен уплатить цену в день, определенный в договоре или в Конвенции без запроса со стороны продавца (ст. 59).
По вопросу места платежа применяются положения ст. 316 относительно места исполнения обязательств. При отсутствии иных указаний денежное обязательство должно быть исполнено в месте нахождения должника. Если оно изменилось после заключения договора, то расходы также относятся на счет продавца.
Если договором не предусмотрено иное, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи товара (п. 1 ст. 468 ГК РФ). При этом покупатель должен оплатить товар полностью. Однако, договором может быть предусмотрена оплата товара в рассрочку. В этом случае наряду с другими существенными будут являться еще и условия о цене товара, порядке, сроках и размерах платежей (п. 1 ст. 489 ГК РФ).
Существуют две формы расчетов – наличная и безналичная. В соответствии с Гражданским кодексом РФ расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке (п. 1 ст. 861 ГК РФ).
Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке (п. 2 ст. 861 ГК РФ).
Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона или не обусловлено используемой формой расчетов. (п. 3 ст. 861 ГК РФ).
При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота (п. 1 ст. 862 ГК РФ).
При формулировке условий контракта о расчетах должны приниматься во внимание предписания международных договоров РФ и действующих норм национального законодательства.
Документарный аккредитив
При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика (банк-эмитент) обязуется произвести платежи получателю средств либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести эти платежи (п. 1 ст. 867 ГК РФ).
1. Заключение договора между экспортером и импортером.
2. Экспортер готовит товар к отгрузке и извещает импортера.
3. Покупатель направляет своему банку поручение на открытие аккредитива.
4. Банк импортера направляет аккредитив экспортеру через обслуживающий его банк.
5. Исполняющий банк передает аккредитив экспортеру.
6. Отгрузка товара.
7. Экспортер получает от перевозчика транспортные документы.
8. Экспортер передает транспортные документы в свой банк.
9. Банк экспортера отправляет документы в банк-эмитент для оплаты.
10. Эмитент переводит сумму платежа банку экспортера.
11. Банк импортера дебетует его счет.
12. Исполняющий банк зачисляет выручку на счет экспортера.
13. Импортер получает от банка документы и вступает во владение товаром.
Рисунок 2.1 – Схема расчетов с использованием
документарного аккредитива
В соответствии с ГК РФ аккредитивы выделены следующие виды аккредитивов:
1. Покрытый аккредитив. В случае открытия покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент при его открытии обязуется перечислить сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика либо предоставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива (п. 2 ст. 867 ГК РФ).
2. Непокрытый аккредитив. В случае открытия непокрытого (гарантированного) аккредитива исполняющему банку предоставляется право списывать всю сумму аккредитива со счета банка-эмитента (п. 2 ст. 867 ГК РФ).
3. Отзывный аккредитив – аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя средств. Отзыв аккредитива не создает каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств (п. 1 ст. 868 ГК РФ). Исполняющий банк обязан осуществить платеж или иные операции по отзывному аккредитиву, если к моменту их совершения им не получено уведомление об изменении условий или отмене аккредитива (п. 2 ст. 868 ГК РФ). Аккредитив является отзывным, если в его тексте прямо не установлено иное (п. 3 ст. 868 ГК РФ).
4. Безотзывный аккредитив – аккредитив, который не может быть отменен без согласия получателя средств (п. 1 ст. 869 ГК РФ).
5. Подтвержденный аккредитив. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в проведении аккредитивной операции, может подтвердить безотзывный аккредитив. Такое подтверждение означает принятие исполняющим банком дополнительного к обязательству банка-эмитента обязательства произвести платеж в соответствии с условиями аккредитива. Подтвержденный аккредитив, не может быть изменен или отменен без согласия исполняющего банка (п. 2 ст. 869 ГК РФ).
Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий аккредитива. При нарушении хотя бы одного из условий исполнение аккредитива не производится (п. 1 ст. 870 ГК РФ). Если исполняющий банк произвел платеж или осуществил иную операцию в соответствии с условиями аккредитива, банк-эмитент обязан возместить ему понесенные расходы. Все расходы, связанные с исполнением аккредитива, возмещаются плательщиком (п. 2 ст. 870 ГК РФ).
Если исполняющий банк отказывает получателю в принятии документов, которые по внешним признакам не соответствуют условиям аккредитива, он обязан проинформировать об этом получателя средств и банк-эмитент с указанием причин отказа (п. 1 ст. 871 ГК РФ). Если банк-эмитент, получив принятые исполняющим банком документы, считает, что они не соответствуют по внешним признакам условиям аккредитива, он вправе отказаться от их принятия и потребовать от исполняющего банка сумму, уплаченную получателю средств с нарушением условий аккредитива, а по непокрытому аккредитиву отказаться от возмещения выплаченных сумм (п. 2 ст. 871 ГК РФ).
Ответственность за нарушение условий аккредитива перед плательщиком несет банк-эмитент, а перед банком-эмитентом исполняющий банк (п. 1 ст. 872 ГК РФ). При необоснованном отказе исполняющего банка в выплате денежных средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву ответственность перед получателем средств может быть возложена на исполняющий банк (п. 2 ст. 872 ГК РФ). В случае неправильной выплаты исполняющим банком денежных средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву вследствие нарушений условий аккредитива ответственность перед плательщиком может быть возложена на исполняющий банк (п. 3 ст. 872 ГК РФ).
Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится:
По истечении срока аккредитива;
По заявлению получателя средств об отказе от использования аккредитива до истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредитива;
По требованию плательщика о полном или частичном отзыве аккредитива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива.
О закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить в известность банк-эмитент (п. 1 ст. 873 ГК РФ). Неиспользованная сумма покрытого аккредитива подлежит возврату банку-эмитенту незамедлительно одновременно с закрытием аккредитива. Банк-эмитент обязан зачислить возвращенные суммы на счет плательщика (п. 2 ст. 873 ГК РФ).
В международной практике расчеты с помощью документарных аккредитивов регулируются Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов (UCP). При этом, ряд положений UCP расходится с положениями ГК РФ.
Инкассо
При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа (п. 1 ст. 874 ГК РФ). Банк-эмитент вправе привлекать для этого иной банк (исполняющий банк) (абз. 1 п. 2 ст. 874 ГК РФ).
- Заключение контракта между импортером и экспортером.
- Отгрузка товара экспортером.
- Получение документов от перевозчика.
- Экспортер предоставляет документы своему банку на инкассо.
- Банк-эмитент отправляет документы в исполняющий банк.
- Исполняющий банк представляет инкассовое поручение и документы импортеру.
- Импортер производит платеж.
- Исполняющий банк переводит выручку банку-эмитенту.
- Банк-эмитент зачисляет выручку экспортеру.
Рисунок 2.2 – Схема расчетов по инкассо
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк-эмитент несет перед ним ответственность по основаниям и в размере, которые предусмотрены гл. 25 Кодекса (абз. 1 п. 2 ст. 874 ГК РФ). Если неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения клиента имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций исполняющим банком, ответственность перед клиентом может быть возложена на этот банк (абз. 2 п. 2 ст. 874 ГК РФ).
При отсутствии какого-либо документа или несоответствии документов по внешним признакам инкассовому поручению исполняющий банк обязан немедленно известить об этом лицо, от которого было получено инкассовое поручение. В случае неустранения указанных недостатков банк вправе возвратить документы без исполнения (п. 1 ст. 875 ГК РФ).
Если документы подлежат оплате по предъявлении, исполняющий банк должен сделать представление к платежу немедленно по получении инкассового поручения. Если документы подлежат оплате в иной срок, исполняющий банк должен для получения акцепта плательщика представить документы к акцепту немедленно по получении инкассового поручения, а требование платежа должно быть сделано не позднее дня наступления указанного в документе срока платежа (п. 3 ст. 875 ГК РФ). Полученные суммы должны быть немедленно переданы исполняющим банком в распоряжение банку-эмитенту, который обязан зачислить эти суммы на счет клиента.
Если платеж не был получен, исполняющий банк обязан немедленно известить банк-эмитент о причинах неплатежа. Банк-эмитент обязан немедленно информировать об этом клиента, запросив у него указания относительно дальнейших действий (п. 1 ст. 876 ГК РФ). При неполучении указаний о дальнейших действиях в срок, установленный банковскими правилами, а при его отсутствии в разумный срок, исполняющий банк вправе возвратить документы банку-эмитенту (п. 2 ст. 876 ГК РФ).
В международной практике расчеты по инкассо регулируются Унифицированными правилами по инкассо.
Образец договора транспортной экспедиции
ДОГОВОР №___
ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
г. _________________
"___" ______________ 2013 года
В лице ________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Экспедитор", в лице _________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны" заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика организовать выполнение услуг по перевозке грузов по заданию Заказчика транспортом по маршруту, указанному в Приложении №1.
1.2. Наименование, количество, стоимость, порядок оплаты, экспедиционных услуг производятся в соответствии со Спецификацией (Приложение №2)
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.
2.1. Исполнение настоящего Договора по оказанию экспедиторских услуг осуществляется на основании задания Заказчика, выданного Экспедитору.
2.2. Выданное задание Экспедитору должно содержать информацию о сроках перевозки, весе и объеме, а также данные необходимые для надлежащего его исполнения.
2.3. За возможные убытки, вызванные предоставлением неправильных или неполных данных, Экспедитор не несет ответственности.
2.4. При получении задания Экспедитор сообщает Заказчику стоимость экспедиторских услуг в соответствии с данными, указанными в задании.
2.5. При доставке груза на склад Экспедитора, стороны оформляют грузовую накладную, подтверждающую факт приема и передачи груза, вес, объем, количество мест и характер груза. Грузовая накладная выписывается в двух экземплярах, подписывается представителем Экспедитора с одной стороны и представителем Заказчика с другой стороны.
2.6. В случае изменения стоимости экспедиторских услуг, Экспедитор, в разумные сроки, обязан сообщить Заказчику или его представителю о текущей стоимости Экспедиторских услуг, а также о возможных необходимых дополнительных расходах Заказчика, которые могут быть понесены последним в связи с исполнением задания.
2.7.Экспедитор может устанавливать дополнительные сборы за предоставление услуги, которые согласуются с Заказчиком при перевозке конкретной партии груза.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Экспедитор обязан:
3.1.1. Организовать перевозку грузов Заказчика по маршруту в сроки, указанные Заказчиком в задании Экспедитору.
3.1.2. По заданию Заказчика организовать приемку товара на склад.
3.1.3. Организовать проведение работ по погрузке-выгрузке, упаковке, переупаковке, взвешиванию, хранению груза на складе.
3.1.4. В случае обращения Заказчика информировать о факте отгрузки, фактическом количестве оформленных мест, времени и дате отправки, виде транспорта, номере накладной и расчетной дате прибытия в конечный пункт по факсу ____________ или электронной почте _________________.
3.1.5. При изменении вида транспорта, маршрута и последовательности перевозки груза различными видами транспорта в интересах Заказчика незамедлительно уведомить заказчика по факсу______________ или электронной почте________________.
3.1.6. Организовать контроль над перевалкой, складированием и перегрузкой/выгрузкой грузов аэропортами, портами и ЖД станциями. При необходимости организовать оказание услуг другими транспортными организациями при обслуживании груза Заказчика.
3.1.7. Организовать оформление всех необходимых документов для осуществления доставки груза.
3.1.8. Выставлять Заказчику счета, счета-фактуры, составлять акты оказания услуг в двух экземплярах за фактически выполненные в его интересах обязательства.
3.2. Права Экспедитора:
3.2.1.Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
3.2.2.Удерживать груз до полной оплаты стоимости услуг Экспедитора по перевозке груза.
3.2.3. Опасные, тяжеловесные, негабаритные грузы, а также грузы, требующие соблюдения определенного температурного режима и иные грузы, требующие особых условий перевозки, принимаются Экспедитором только по предварительному согласованию с Заказчиком с указанием требований к условиям их транспортировки.
3.3. Обязанности Заказчика:
3.1. Предоставить Экспедитору груз в согласованном объеме и в оговоренные сроки.3.3.2. Предоставить Экспедитору необходимую информацию, касающуюся свойств и характера груза, при условии его перевозки, а также информацию о грузополучателях.
3.3.3.Контролировать соответствие упаковки груза условиям его перевозки. Грузы должны быть упакованы с учетом их специфических свойств и особенностей, таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечить их сохранность.
3.3.4. Информировать Экспедитора о желательных сроках доставки, номенклатуре, порядке и пунктах назначения отправляемого груза. Также при необходимости предоставлять сведения о сроках отгрузки, условиях перевозки, количестве груза, габаритах груза.
3.3.5. Для выполнения Экспедитором обязательств по настоящему Договору обеспечивать его необходимой документацией, сертификаты, лицензии, доверенности, требующиеся для надлежащего транспортно-экспедиционного обслуживания Заказчика.
3.3.6. При отказе от перевозки оплатить все фактические расходы Экспедитора, которые были произведены в рамках исполнения поручения.
3.3.7. Оплатить Экспедитору стоимость услуг в размере и порядке, установленном в Спецификации.
3.3.8.Заказчик обязан своими силами и за свой счет принять груз в пункте назначения в соответствии с данными, указанными в накладной, грузовой накладной иных сопроводительных документах, если данная обязанность не была возложена на Экспедитора.
3.3.9. В случае обнаружения грузополучателем утраты, недостачи или повреждения, порчи груза в пункте прибытия надлежащим образом оформить официальные акты и заверить у представителей службы, выдавшей груз.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Выбирать маршрут следования и вид транспорта, согласовывая их с Экспедитором.
3.4.2. Получать от Экспедитора информацию о процессе перевозки.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За выполнение работ. Предусмотренных настоящим Договором, Заказчик выплачивает Экспедитору стоимость транспортно-экспедиционных услуг, размер которой определяется экс-педитором в зависимости от характеристик груза и маршрута перевозки. Стоимость включает в себя все расходы по организации перевозки груза, включая вознаграждение Экспедитора.
4.2. Стоимость транспортно-экспедиционных услуг за каждую перевозку указывается в предоставляемых Заказчику счетах, счетах-фактурах, актах выполненных абот.
4.3 Расчеты по настоящему договору производятся в форме безналичной оплаты на расчетный счет Экспедитора.
4.4. Счет выствляется Заказчику по факсимильной связи или по адресу электронной почты, которые указаны в настоящем Договоре.
4.5. Груз считается доставленным и обязательства Экспедитора по Договору выполненными, если Заказчик не предъявил Экспедитору претензии по доставке груза в течение шести месяцев с момента получения груза в пункте назначения.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков доставки груза Экспедитор выплачивает по требованию Заказчика пеню в размере 0,1 % от цены Договора, указанной в Спецификации, за каждый день просрочки.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате, за поставленный груз, Заказчик по требованию Экспедитора выплачивает пеню в размере 0,1%, от цены Договора.
5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств.
5.5. Споры между Сторонами, вытекающие из Договора или в связи с ним, разрешаются в со-ответствии с Законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
Похожая информация.
